如今时间是:

OA办公系统登录

清新格言

    这世上,有时笑笑人家,有时给别人笑笑本人,放轻松,给本人快乐,也给别人快乐。

客户服务

联络我们

当前位置:首 页 >> 工程案例>> 工程案例>> 文章列表

[案例]合同法之相关法条

作者:石静   发布时间:2011-07-04 10:17:17   阅读次数:1994

 

中华人民共和国合同法
 
第九十三条 当事人协商一致,能够解除合同。
当事人能够约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时,解除权人能够解除合同。
 第九十四条有下列情形之一的,当事人能够解除合同:
  (一)因不成抗力致使不能实现合同目的;
  (二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以本人的行为表白不履行主要债务;
  (三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
  (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
  (五)法律规定的其他情形。
  第九十五条法律规定或者当事人约定解除权行使期限,期限届满当事人不行使的,该权利消灭。
  法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限,经对方催告后在合理期限内不行使的,该权利消灭。
  第九十六条当事人一方根据本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的,能够恳求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
  法律、行政法规规定解除合同应当打点批准、登记等手续的,根据其规定。
  第九十七条合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人能够要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求补偿丧失。
 
第十五章 承揽合同
第二百五十一条承揽合同是承揽人根据定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报答的合同。
  承揽包罗加工、定作、补缀、复制、测试、检验等工作。
  第二百五十二条承揽合同的内容包罗承揽的标的、数量、质量、报答、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。
  第二百五十三条承揽人应当以本人的设备、技术和劳力,完成主要工作,但当事人另有约定的除外。
  承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的,定作人也能够解除合同。
  第二百五十四条承揽人能够将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
  第二百五十五条承揽人提供材料的,承揽人应当根据约定选用材料,并承受定作人检验。
  第二百五十六条定作人提供材料的,定作人应当根据约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料,应当及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。
  承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要补缀的零部件。
  第二百五十七条承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的,应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因构成承揽人丧失的,应当补偿丧失。
  第二百五十八条定作人中途变换承揽工作的要求,构成承揽人丧失的,应当补偿丧失。
  第二百五十九条承揽工作需要定作人协助的,定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人能够催告定作人在合理期限内履行义务,并能够顺延履行期限;定作人逾期不履行的,承揽人能够解除合同。
  第二百六十条承揽人在工作期间,应当承受定作人必要的监视检验。定作人不得因监视检验妨碍承揽人的正常工作。
  第二百六十一条承揽人完成工作的,应当向定作人交付工作成果,并提交必要的技术材料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。
  第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的,定作人能够要求承揽人承担补缀、重作、减少报答、补偿丧失等违约责任。
  第二百六十三条定作人应当根据约定的期限支付报答。对支付报答的期限没有约定或者约定不明确,根据本法第六十一条的规定仍不能确定的,定作人应当在承揽人
交付工作成果时支付;工作成果部分交付的,定作人应当相应支付。
  第二百六十四条定作人未向承揽人支付报答或者材料费等价款的,承揽人对完成的工作成果享有留置权,但当事人另有约定的除外。
  第二百六十五条承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善构成毁损、灭失的,应当承担损害补偿责任。
  第二百六十六条承揽人应当根据定作人的要求保守机密,未经定作人答应,不得留存复制品或者技术材料。
  第二百六十七条共同承揽人对定作人承担连带责任,但当事人另有约定的除外。
  第二百六十八条定作人能够随时解除承揽合同,构成承揽人丧失的,应当补偿丧失。

  第十六章建立工程合同
  第二百六十九条建立工程合同是承包人停止工程建立,发包人支付价款的合同。
  建立工程合同包罗工程勘察、设计、施工合同。
  第二百七十条建立工程合同应当采用书面形式。
  第二百七十一条建立工程的招标投标活动,应当根据有关法律的规定公开、公平、公正停止。
  第二百七十二条发包人能够与总承包人订立建立工程合同,也能够别离与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建立工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
  总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,能够将本人承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建立工程转包给第三人或者将其承包的全部建立工程肢解以后以分包的名义别离转包给第三人。
  避免承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。避免分包单位将其承包的工程再分包。建立工程主体构造的施工必需由承包人自行完成。
  第二百七十三条国家严重建立工程合同,应当根据国家规定的程序和国家批准的投资方案、可行性研究报告等文件订立。
  第二百七十四条勘察、设计合同的内容包罗提交有关根底材料和文件(包罗概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
  第二百七十五条施工合同的内容包罗工程范围、建立工期、中间交工工程的开工和完工时间、工程质量、工程造价、技术材料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、完工验收、质量保修范围和质量保证期、双方互相协作等条款。
  第二百七十六条建立工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当根据本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
  第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,能够随时对作业进度、质量停止检查。
  第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人能够顺延工程日期,并有权要求补偿停工、窝工等丧失。
  第二百七十九条建立工程完工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准及时停止验收。验收合格的,发包人应当根据约定支付价款,并接收该建立工程。
  建立工程完工经历收合格后,方可交付使用;未经历收或者验收不合格的,不得交付使用。
  第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未根据期限提交勘察、设计文件拖延工期,构成发包人丧失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并补偿丧失。
  第二百八十一条因施工人的原因致使建立工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿补缀或者返工、改建。经过补缀或者返工、改建后,构成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
  第二百八十二条因承包人的原因致使建立工程在合理使用期限内构成人身和财产损害的,承包人应当承担损害补偿责任。
  第二百八十三条发包人未根据约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的,承包人能够顺延工程日期,并有权要求补偿停工、窝工等丧失。
  第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少丧失,补偿承包人因而构成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等丧失和实际费用
  第二百八十五条因发包人变换方案,提供的材料不准确,或者未根据期限提供必需的勘察、设计工作条件而构成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
  第二百八十六条发包人未根据约定支付价款的,承包人能够催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建立工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人能够与发包人协议将该工程折价,也能够申请人民法院将该工程依法拍卖。
建立工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
  第二百八十七条本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。
 

 







上一篇:没有了    下一篇:没有了

★声明:本站部分信息来源于网络,假如有任何侵权行为,请与打点员联络,我们将及时处理★

★Copyright 2009-2016韩国三级电影网站-免费韩国成人影片-韩国三级片大全在线观看版权所有 All Rights Reserved.★

★中华人民共和国信息产业部网站备案号:【鲁ICP备09085209号】

★请相信我们不竭用心在做★



友情链接:成人a片毛片免费观看|国产一级片|欧美性爱|日本av电影  久草|久草视频|久草影院|久草在线影院  欧美巨乳|欧美群交|欧美人曽交流|欧美Av|色爱综合网欧美av  三级视频电影在线 每日更新在线观看av 韩国三级韩2018 韩日三级  我爱大香蕉|1024大香蕉A片|大香蕉伊人久草v在线  爱人的欲望  av在线看|av在线免费观看|在线看片av免费观看  大香蕉网站|色五月大香蕉|大香蕉伊人久草v在线  亚洲人成视频在线播放|欧美成人网站|欧美视频毛片在线播放  欧美日本道一区二区三区  在线福利电影院|福利影院|午夜福利|福利电影  奇米影视盒|米奇影视|米奇网站|777奇米影视第四色|777米奇影院|米奇电影网  宅男影院|宅男在线电影|宅男福利社|宅男福利视频  免费韩国成人影片-韩国三级电影网站-韩国三级片大全在线观看  爱人的欲望|夫妻性生活影片|琪琪色影院  a片在线观看  怡春院|怡春院10次|怡春院分院|黄色一级全祼  高清在线AV|高清AV|免费在线AV视频|av欧美高清观看  免费看成年人视频在线观看|成人免费观看视频|成人视频在线观看  日本韩国妹妹人体艺术  免费看成年人视频在线观看|成人免费观看视频|成人视频在线观看  快播电影  台湾佬中文娱乐网|台湾佬中文网|台湾佬电影网  老鸭窝在线视频|老鸭窝成人视频在线观看|老鸭窝|老鸭窝成人av在线视频  宅男在线电影  大香蕉在线影院|免费韩国成人影片|韩国三级片大全在线观看|香港经典三级  超碰久久人人摸人人搞  经典AV三级在线|射死你天天日|a片毛片免费观看  超碰网站  经典AV三级在线|a片毛片免费观看|射死你天天日